Образец договора на оказание услуг по составлению сметной документации
Advokat-nasledstvo.ru

Юридический портал

Образец договора на оказание услуг по составлению сметной документации

Договор на оказание сметно-технических услуг

Тип документа: Договор на оказание услуг

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 23,1 кб

Такой документ заключается между заказчиком и техническим работником, где заказчик должен оплатить оказание сметно-технических услуг, а исполнитель предоставить эти услуги. Детальное описание стоимости таких услуг и условий оплаты устанавливаются в 3-м разделе документа.

Обязательные инструкции для сторон

Исполнитель, исходя из требований заказчика, обязуется: качественно и соответственно техническим заданиям выполнить все работы, и к тому же полностью оказать услуги соответственно тарифам и срокам. Исполнитель должен извещать заказчика о нарушениях пунктов законодательства, которые он выявил в результате работы.

Заказчик обязательно должен отдать технические задания исполнителю, оплатить услуги соответственно ценам, указанным в 3-м разделе договора. Равным образом заказчик может полноправно проверить качественность услуг в любой момент работы исполнителя. Последний же, имеет право работать с помощью любых автоматизированных программ сметных расчетов, которые сертифицированы в государстве.

В обязательном порядке исполнитель заполняет формы КС-2, КС-3, составляет отчеты о проделанной работе – только в этом случае он имеет право получить полную сумму денежного вознаграждения.

Бланк договора на оказание сметно-технических услуг

Образец договора на оказание сметно-технических услуг (заполненный бланк)

Скачать Договор на оказание сметно-технических услуг

ДОГОВОР на оказание сметно-технических услуг №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;

2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

2.5. Заказчик имеет право:

2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

2.7. Исполнитель имеет право:

2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей. В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:

3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.

3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.

5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до « » года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.

6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:

6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.

6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.

6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.

6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.

6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.

7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:

8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.

8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.

8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.

Договор № на оказание услуг по составлению сметной документации

на оказание услуг по составлению сметной документации

г. Москва «____» ___________ 2017 г.

Государственное бюджетное _________________________________________________ Школа № _______» (ГБОУ ________ № ______), в лице __________ ______________________, действующего на основании _________ с одной стороны, далее «Заказчик» и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7» (ГБПОУ КАС № 7), , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании осуществления закупки у единственного поставщика, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по составлению сметной документации для нужд (далее – услуги), согласно техническому заданию (приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги согласно спецификации (приложение №2), составляющих неотъемлемую часть настоящего Договора. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, а также условиям настоящего Договора. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. Смета составляется на основании утвержденной Заказчиком ведомости работ (форма ведомости – в свободной форме с указанием наименований и объема работ, перечень применяемых материалов). Результаты работы передаются Заказчику в виде электронного документа в формате Microsoft Office Excel 97-2003 путем направления на адрес электронной почты, указанной в реквизитах Сторон и в печатном виде с печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя в одном экземпляре, путем направления курьерской службой (или иным способом) по адресу места нахождения Заказчика, указанного в реквизитах Сторон.

Читать еще:  Документы для установления родства при оформлении дарственной в налоговую

Статья 2. Сумма Договора и порядок расчетов

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в соответствии со Спецификацией (Приложение ).

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ (______________________) рублей ___ коп. НДС 18% – _______ (______________________) руб. ___ коп.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

Статья 3. Сроки выполнения работы

3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Договора Сторонами с момента направления заявки Заказчика и передачи необходимой документации для составления сметы в течение 2-х дней.

3.2. Срок действия Договора с момента подписания по «___» __________ 2017г.

Срок исполнения Договора с момента подписания по «___» ________ 2017г

Статья 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставляет Исполнителю доступ на объект для осуществления обследования на весь период действия Договора.

4.2. Предоставляет Исполнителю всю необходимую (имеющуюся в наличии) документацию для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Заказчик обязуется подписать Акт выполненных работ, представленный Исполнителем в течении 3-х (трех) рабочих дней, а в случае наличия претензий по оказанным услугам – представить их (претензии) в письменном виде в течение 3-х рабочих дней. Не представленные претензии по оказанным услугам в течении 3-х (трех) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ означает принятие работ Заказчиком и по юридическим представлениям равносильно подписанию Акта выполненных работ.

Статья 5. Обязательства Подрядчика.

5.1. Добросовестно, качественно и в срок разрабатывать сметную документацию, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сметной документации согласно технического задания.

5.2. Вносить изменения в утвержденную ведомость работ без дополнительного выезда инженера на объект по заявке Заказчика в случае отклонения сметной цены от заявленного бюджета не более 2-х раз.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора (Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 года № 000)

6.2. В случае неисполнения условий Контракта и сроков оказания услуг Исполнитель несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Контракта, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Размер штрафа устанавливается в сумме _________ (_____________________________) рублей _____ копейки. – 2,5 % от цены Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафов.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет: ________ (____________________________) рублей ___ копеек – 10 процентов цены Контракта.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа).

6.6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 7. Внесение изменений в Договор.

7.1. Любая Договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или двустороннего протокола.

Статья 8. Разрешение споров между Сторонами

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Вопросы, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 9. Прекращение договорных отношений.

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– в судебном порядке;

– в одностороннем порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора

9.2. Одностороннее расторжение Договора допускается только в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон. Нарушение признается существенным, когда оно влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора. Просрочка исполнения условий Договора не относится к существенному нарушению условий Договора.

9.3. При досрочном расторжении Договора Сторона, инициирующая процедуру расторжения, обязана за пять рабочих дней предупредить об этом другую Сторону в письменной форме и представить мотивированный доказательства факта существенного нарушения условий Договора и подтвердить факт ущерба. До даты расторжения Стороны обязаны составить акт сверки взаимной задолженности по фактически выполненным работам и полученным средствам, а также определить порядок взаиморасчетов. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически выполненную работу.

Статья 10. Прочие условия

10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с исполнением Сторонами настоящего Договора, иначе как с письменного обоюдного согласия.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Подрядчик использует программное обеспечение: «smeta. ru», «Гранд. Смета» или иные программы на свое усмотрение. Заказчик не может предъявлять претензии к выбору программного обеспечения в процессе составления сметной документации.

11. Заключительные положения

11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

11.3. Стороны договорились о том, что все уведомления, документы и письма направляются на адрес электронной почты каждой из Сторон, указанные в ст.12 «реквизиты и адреса Сторон». Такая переписка приравнивается к официальной со всеми вытекающими правовыми последствиями.

11.4.1. От Исполнителя ответственное лицо

+7 (499) 151-56-54, +7(905) 792-76-83, *****@***ru

12.4.2 От Заказчика ответственное лицо: ФИО, телефон: +7 ххх ххх-хх-хх

12.5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

– Техническое задание – приложение №1;

– Спецификация– приложение № 2;

Статья 11. Реквизиты и адреса Сторон.

ГБОУ ____________ № ____

ИНН ___________ , КПП __________

Юридический адрес: ______________

Департамент финансов города Москва

ГБОУ __________ № _________

Отделение 1 Москва

Электронный адрес: _________________

Юридический адрес: 125315, г. Москва

ул. Усиевича, д. 31

Департамент финансов города Москва

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35

Электронный адрес: *****@***mos. ru

к Договору № ___________

от «___»___________ 201__ г.

1. При выполнении работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязуется выполнить следующие действия в указанных объемах: «Составление сметной документации на выполнение работ по следующим объектам: г. Москва, ул. ___________________________________________»

2. Требования к оформлению сметной документации (заполняется Заказчиком).

Образец: Выполнение работ по текущему ремонту

ФИО и должность лица, утверждающего смету (руководитель, директор)

3. Прочие требования:

– Работы выполняется базисно-индексным методом в двух уровнях цен – базовом и текущем, с использованием нормативной базы СН-2012 (территориальные сметные нормативы для города Москвы) в индексах пересчета на текущую дату в 2016 г. года (январь 2016г) в соответствии с нормами и правилами, действующие на территории города Москвы на момент подписания Договора.

– Форма представления сметы – «смета по СН-2012, __ граф, портретное расположение».

Образец договора на оказание сметно-технических услуг, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;

2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

2.5. Заказчик имеет право:

2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

2.7. Исполнитель имеет право:

2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей. В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:

3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.

3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.

Читать еще:  Исковое заявление об отмене исполнительского сбора

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.

5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до « » 2020 года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.

6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:

6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.

6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.

6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.

6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.

6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.

7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:

8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.

8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.

8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.

ДО­ГО­ВОР
на сос­тав­ле­ние про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции

да­та и мес­то под­пи­са­ния

___ (на­име­но­ва­ние или ФИО) ___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем За­каз­чик, в ли­це ___ (долж­ность, ФИО) ___, дей­ству­ющ__ на ос­но­ва­нии ___ (Ус­та­ва, по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти или пас­пор­та) ___, с од­ной сто­ро­ны, и ___ (на­име­но­ва­ние или ФИО) ___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем Ис­пол­ни­тель, в ли­це ___ (долж­ность, ФИО) ___, дей­ству­ющ__ на ос­но­ва­нии ___ (Ус­та­ва, по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти или пас­пор­та) ___, сов­мест­но име­ну­емые Сто­ро­ны, зак­лю­чи­ли нас­то­ящий до­го­вор о ни­жес­ле­ду­ющем.

1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА

1.1. Ис­пол­ни­тель обя­зу­ет­ся по за­да­нию За­каз­чи­ка сос­та­вить про­ект­но-смет­ную до­ку­мен­та­цию для це­лей: _________________, а За­каз­чик обя­зу­ет­ся при­нять ре­зуль­тат вы­пол­нен­ных ра­бот в ви­де па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и уп­ла­тить Ис­пол­ни­те­лю сто­имость вы­пол­нен­ных ра­бот.

1.2. Па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции сос­то­ит из сле­ду­ющих до­ку­мен­тов, чер­те­жей, рас­че­тов:
_______

1.3. Под­го­тов­ку за­да­ния на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции по нас­то­яще­му до­го­во­ру вы­пол­ня­ет Ис­пол­ни­тель.

2. ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ СТО­РОН

2.1. За­каз­чик обя­зу­ет­ся:

2.1.1. Не позд­нее _______ с мо­мен­та под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми нас­то­яще­го до­го­во­ра пе­ре­дать Ис­пол­ни­те­лю сле­ду­ющие ис­ход­ные дан­ные, не­об­хо­ди­мые для под­го­тов­ки па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции: ___________________.

2.1.2. Оп­ла­тить вы­пол­нен­ную ра­бо­ту Ис­пол­ни­те­ля в со­от­ветс­твии с ус­ло­ви­ями нас­то­яще­го до­го­во­ра.

2.1.3. Не позд­нее _______ с мо­мен­та по­лу­че­ния от Ис­пол­ни­те­ля под­го­тов­лен­но­го за­да­ния на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции:
а) ут­вер­дить за­да­ние пу­тем его под­пи­са­ния и нап­ра­вить Ис­пол­ни­те­лю;
б) пре­дос­та­вить воз­ра­же­ния по су­щест­ву.

2.1.4. Ока­зы­вать со­дей­ствие Ис­пол­ни­те­лю сле­ду­ющее со­дей­ствие в вы­пол­не­нии нас­то­яще­го до­го­во­ра: _________________ в сле­ду­ющие сро­ки: ____________.

2.1.5. Ис­поль­зо­вать под­го­тов­лен­ный па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции иск­лю­чи­тель­но для це­лей, пре­дус­мот­рен­ных п. 1.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра.

2.1.6. Не пе­ре­да­вать под­го­тов­лен­ную Ис­пол­ни­те­лем про­ект­но-смет­ную до­ку­мен­та­цию треть­им ли­цам, за иск­лю­че­ни­ем лиц и/или ор­га­ни­за­ций, прив­ле­ка­емых За­каз­чи­ком для стро­итель­ства объ­ек­та по под­го­тов­лен­ной Ис­пол­ни­те­лем про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции.

2.2. Ис­пол­ни­тель обя­зу­ет­ся:

2.2.1. Не позд­нее ________ с мо­мен­та по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка ис­ход­ных дан­ных, пре­дус­мот­рен­ных п. 2.1.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра, под­го­то­вить за­да­ние на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и пе­ре­дать за­да­ние За­каз­чи­ку для ут­верж­де­ния.

2.2.2. Не позд­нее ________ с мо­мен­та по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка ут­верж­ден­но­го за­да­ния прис­ту­пить к раз­ра­бот­ке па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и за­вер­шить раз­ра­бот­ку не позд­нее ________ с мо­мен­та на­ча­ла ра­бот.

2.2.2.1. В слу­чае по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка воз­ра­же­ний по су­щест­ву за­да­ния сог­ла­со­вать с За­каз­чи­ком не­об­хо­ди­мость исп­рав­ле­ний и/или до­пол­не­ний за­да­ния.

2.2.3. По за­вер­ше­нии ра­бот уве­до­мить За­каз­чи­ка об их го­тов­нос­ти и сог­ла­со­вать с За­каз­чи­ком да­ту при­ема-пе­ре­да­чи па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции.

2.2.4. В день, сог­ла­со­ван­ный Сто­ро­на­ми для при­ема-пе­ре­да­чи ре­зуль­та­та ра­бот, пе­ре­дать За­каз­чи­ку: па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции, акт вы­пол­нен­ных ра­бот, ори­ги­нал сче­та на оп­ла­ту вы­пол­нен­ных ра­бот, счет-фак­ту­ру, оформ­лен­ную в со­от­ветс­твии с тре­бо­ва­ни­ями ст. 169 На­ло­го­во­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

2.2.5. Не пе­ре­да­вать па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции треть­им ли­цам без сог­ла­сия За­каз­чи­ка.

3. ЦЕ­НА РА­БОТ И ПО­РЯ­ДОК РАС­ЧЕ­ТОВ

3.1. Сто­имость ра­бот по нас­то­яще­му до­го­во­ру сос­тав­ля­ет ______ руб., вклю­чая НДС 18%.

3.2. За­каз­чик обя­зу­ет­ся оп­ла­тить до­го­вор­ную сто­имость ра­бот в те­че­ние _______ бан­ковс­ких дней с мо­мен­та по­лу­че­ния от Ис­пол­ни­те­ля до­ку­мен­тов, пе­ре­чис­лен­ных в п. 2.2.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра.

3.2.1. В слу­чае ес­ли ка­кой-ли­бо из ука­зан­ных в п. 2.2.4 до­ку­мен­тов не бу­дет предс­тав­лен За­каз­чи­ку, пос­лед­ний впра­ве отс­ро­чить мо­мент оп­ла­ты до предс­тав­ле­ния ему пол­но­го па­ке­та до­ку­мен­тов. По по­лу­че­нии пол­но­го па­ке­та до­ку­мен­тов За­каз­чик обя­зу­ет­ся оп­ла­тить ра­бо­ту Ис­пол­ни­те­ля в до­го­вор­ный срок.

3.3. По­ря­док оп­ла­ты: За­каз­чик обя­зу­ет­ся пе­ре­чис­лить сум­му, ука­зан­ную в п. 3.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра, пла­теж­ным по­ру­че­ни­ем на рас­чет­ный счет Ис­пол­ни­те­ля.

3.4. Обя­за­тель­ство За­каз­чи­ка по оп­ла­те вы­пол­нен­ных ра­бот счи­та­ет­ся ис­пол­нен­ным над­ле­жа­щим об­ра­зом с мо­мен­та спи­са­ния со­от­ветс­тву­ющих де­неж­ных средств с рас­чет­но­го сче­та За­каз­чи­ка.

4. ОТ­ВЕТС­ТВЕН­НОСТЬ СТО­РОН

4.1. В слу­чае на­ру­ше­ния Ис­пол­ни­те­лем сро­ков, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра, За­каз­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от Ис­пол­ни­те­ля уп­ла­ты не­ус­той­ки в раз­ме­ре ______ руб. за каж­дый день прос­роч­ки.

4.2. В слу­чае умыш­лен­но­го на­ру­ше­ния Ис­пол­ни­те­лем обя­зан­нос­ти, пре­дус­мот­рен­ной п. 2.2.5 нас­то­яще­го до­го­во­ра, За­каз­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от Ис­пол­ни­те­ля воз­ме­ще­ния по­не­сен­ных За­каз­чи­ком до­ку­мен­таль­но подт­вер­жден­ных убыт­ков.

4.3. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком сро­ка оп­ла­ты вы­пол­нен­ных ра­бот Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты пе­ни в раз­ме­ре, пре­дус­мот­рен­ном дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

4.4. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком сро­ков, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра, Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты не­ус­той­ки, раз­мер ко­то­рой пре­дус­мот­рен п. 4.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра.

4.5. В слу­чае умыш­лен­но­го на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком обя­зан­нос­тей, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.5 – 2.1.6 нас­то­яще­го до­го­во­ра, Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка воз­ме­ще­ния по­не­сен­ных Ис­пол­ни­те­лем до­ку­мен­таль­но подт­вер­жден­ных убыт­ков.

5. ОБС­ТО­ЯТЕЛЬ­СТВА НЕП­РЕ­ОДО­ЛИ­МОЙ СИ­ЛЫ (ФОРС-МА­ЖОР)

5.1. Сто­ро­ны ос­во­бож­да­ют­ся от от­ветс­твен­нос­ти за не­ис­пол­не­ние или не­над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние сво­их обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му до­го­во­ру, ес­ли это яви­лось следс­тви­ем сле­ду­ющих неп­ред­ви­ден­ных обс­то­ятель­ств неп­ре­одо­ли­мой си­лы: ________________________.

5.2. Сто­ро­на, для ко­то­рой нас­ту­пи­ло дей­ствие неп­ре­одо­ли­мой си­лы, обя­за­на в срок _______ из­вес­тить конт­ра­ген­та о пре­пятс­твии и его вли­янии на ис­пол­не­ние обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му до­го­во­ру.

6. СРОК ДЕЙ­СТВИЯ ДО­ГО­ВО­РА

6.1. Нас­то­ящий до­го­вор всту­па­ет в си­лу с да­ты его под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми и дей­ству­ет до ис­пол­не­ния ими при­ня­тых на се­бя обя­за­тель­ств, а в час­ти обя­за­тель­ств, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.5, 2.1.6 и 2.2.5 нас­то­яще­го до­го­во­ра, – бесс­роч­но.

6.2. До­го­вор мо­жет быть из­ме­нен или рас­торг­нут по сог­ла­ше­нию Сто­рон.

6.2.1. Из­ме­не­ние ус­ло­вий до­го­во­ра оформ­ля­ет­ся Сто­ро­на­ми в ви­де до­пол­ни­тель­ных сог­ла­ше­ний, ко­то­рые всту­па­ют в си­лу с мо­мен­та их под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми.

6.3. Нас­то­ящий до­го­вор мо­жет быть рас­торг­нут в од­нос­то­рон­нем по­ряд­ке в слу­ча­ях, пре­дус­мот­рен­ных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Граж­данс­ко­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, при ус­ло­вии пись­мен­но­го уве­дом­ле­ния конт­ра­ген­та о рас­тор­же­нии не ме­нее чем за _____ до да­ты пред­по­ла­га­емо­го рас­тор­же­ния.

Читать еще:  Образец заполнения заявления о продлении срока действия вида на жительство

7. КОН­ФИ­ДЕН­ЦИ­АЛЬ­НОСТЬ

7.1. К кон­фи­ден­ци­аль­ной ин­фор­ма­ции в рам­ках нас­то­яще­го до­го­во­ра от­но­сят­ся сле­ду­ющие све­де­ния: _________.

7.2. По­ря­док и ус­ло­вия ог­ра­ни­че­ния дос­ту­па к ин­фор­ма­ции, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.
По­ря­док об­ра­ще­ния с ин­фор­ма­ци­ей, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.

Конт­роль за соб­лю­де­ни­ем по­ряд­ка, ус­та­нов­лен­но­го нас­то­ящим пунк­том, воз­ла­га­ет­ся на: ___________________ (долж­ность, ФИО) и сос­то­ит в осу­щест­вле­нии сле­ду­ющих дей­ствий: _________.

Пе­ре­чень лиц, име­ющих дос­туп к ин­фор­ма­ции, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.

7.3. Сто­ро­ны обя­зу­ют­ся на­нес­ти на ма­те­ри­аль­ные но­си­те­ли, со­дер­жа­щие ин­фор­ма­цию, сос­тав­ля­ющую ком­мер­чес­кую тай­ну, или вклю­чить в сос­тав рек­ви­зи­тов до­ку­мен­тов, со­дер­жа­щих та­кую ин­фор­ма­цию, гриф Ком­мер­чес­кая тай­на с ука­за­ни­ем об­ла­да­те­ля та­кой ин­фор­ма­ции (для юри­ди­чес­ких лиц – пол­ное на­име­но­ва­ние и мес­то на­хож­де­ния, для ин­ди­ви­ду­аль­ных предп­ри­ни­ма­те­лей – фа­ми­лия, имя, от­чест­во граж­да­ни­на, яв­ля­юще­го­ся ин­ди­ви­ду­аль­ным предп­ри­ни­ма­те­лем, и мес­то жи­тель­ства).

8. ЗАК­ЛЮ­ЧИ­ТЕЛЬ­НЫЕ ПО­ЛО­ЖЕ­НИЯ

8.1. Уве­дом­ле­ния счи­та­ют­ся нап­рав­лен­ны­ми над­ле­жа­щим об­ра­зом, ес­ли они пос­ла­ны по фак­су N _______ (факс За­каз­чи­ка), N ________ (факс Ис­пол­ни­те­ля), по элект­рон­ной поч­те ___________ (За­каз­чик), ____________ (Ис­пол­ни­тель) или дос­тав­ле­ны курь­ером по ад­ре­сам Сто­рон, ука­зан­ным в раз­де­ле 9 нас­то­яще­го до­го­во­ра, с по­лу­че­ни­ем под рас­пис­ку Сто­ро­на­ми или их предс­та­ви­те­ля­ми.
Упол­но­мо­чен­ные предс­та­ви­те­ли Ис­пол­ни­те­ля: _________ (ФИО, долж­ность).

Упол­но­мо­чен­ные предс­та­ви­те­ли За­каз­чи­ка: ___________ (ФИО, долж­ность).

8.2. К нас­то­яще­му до­го­во­ру при­ла­га­ют­ся и яв­ля­ют­ся его не­отъ­ем­ле­мой частью:
– при­ло­же­ние N __ – за­да­ние За­каз­чи­ка;
– при­ло­же­ние N __ – акт вы­пол­нен­ных ра­бот.

8.3. Нас­то­ящий до­го­вор вы­пол­нен в двух эк­земп­ля­рах, име­ющих рав­ную юри­ди­чес­кую си­лу, по од­но­му для каж­дой из Сто­рон.

Договор на разработку проектной документации

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

Договор № на оказание услуг по составлению/проверке сметной документации

Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок. 3.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п.
3.1 настоящего договора, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. 3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере руб. за каждый день просрочки. 4.2. В случае умышленного нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п.

Договор на разработку проектно-сметной документации

В Гражданском Кодексе РФ (п. 3 ст. 709) есть положение о том, что стоимость работ, предусмотренных договором подряда, может определяться путем составления сметы.

Форма сметы к подрядному договору, образец Унифицированной формы сметной документации законом не предусмотрено.

Дефектная ведомость и сметная документация составляются по месту нахождения Исполнителя либо по месту нахождения Заказчика, готовая документация доставляется по адресу: 423040, Республика Татарстан, Нурлатский район, г.Нурлат, ул.

Эксперты подскажут ответ на твой вопрос! Онлайн-помощь по геометрии студентам и школьникам на Студворк.

Не позднее ________ с момента получения от Заказчика утвержденного задания приступить к разработке пакета проектно-сметной документации и завершить разработку не позднее ________ с момента начала работ.

Эксперты Студворк дают ответ на теоретические вопросы, помогают с решением задач по генетике и пошагово разбирают практические задания.

По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации.

Если Вы внимательно прочитали вакансию и решили, что хотите присоединиться к команде, начните сопроводительное письмо с фразы: «Я хочу у вас работать», так мы поймем, что Вы внимательный и дисциплинированный человек.

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков.

Составление смет(Составление сметной документации)

При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

Не представленные претензии по оказанным услугам в течении 7-ми (семи) календарных дней с момента получения Акта оказанных услуг означает принятие услуг Заказчиком и по юридическим представлениям равносильно подписанию Акта оказанных услуг.

По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок. 3.3. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет. 3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке: 3.3.1.

Ищем вменяемого, педантичного, профессионального сотрудника, способного подготовить производственный процесс. С перспективой роста по карьерному лифту.

Договор на составление сметной документации безвозмездный образец

Заказчик, выступающий инвестором, имеет право определять стоимость строительства, исходя из своих возможностей и представлений о рыночной цене проекта. Исполнитель (подрядчик), в свою очередь, может с этой ценой не согласиться.

Условие: жилье за счет работодателя суточные 700 р., оформление официальное Требования: Гранд-Смета , знание ЭС ,СПДИ ,С…

При выборе проекта-аналога должно быть обеспечено максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
При приеме заказа на ремонт помещения с Заказчиком, производится заключение договора, где прописываются ответственности сторон и гарантии. При этом мы готовы предложить удобную форму оплаты наших услуг. Оплата производится частично, после окончания этапа работ.

Договор на составление сметной документации образец бланк

Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации. 2.4. Заказчик обязан: 2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств; 2.4.2.

Рассмотренный в статье вопрос в большей мере затрагивает область строительства и оказания услуг, хотя составлять смету (попросту, полный расчет расходов), возможно для проведения практически любых действий и работ. Что такое смета Предприятию-заказчику нужно выполнить какой-либо объём работ, к примеру, построить новый цех.

Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения грубых недостатков, которые должны быть незамедлительно устранены Подрядчиком.

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по составлению / проверке смет (ы) в коммерческих / государственных расценках (нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть) на объекте, расположенном по адресу: Статья 2. Стоимость работ 2.1.

Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика; 2.1.2.

Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору. 2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика. 2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

Договор на составление сметной документации образец бланк

ФИО) , именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, ФИО) , действующ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта) , с одной стороны, и (наименование или ФИО) , именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, ФИО) , действующ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта) , совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: , а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ. 1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов: 1.3.
Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. 2.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации. 2.2.4.

В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2.5. Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет руб., включая НДС 18%. 3.2.

Заказчик обязуется оплатить договорную стоимость работ в течение банковских дней с момента получения от Исполнителя документов, перечисленных в п. 2.2.4 настоящего договора. 3.2.1. В случае если какой-либо из указанных в п.

Договор на подготовку проектно-сметной документации образец

По такому соглашению составитель сметы обязуется произвести все необходимые расчеты, представить документацию заказчику, а последний принимает смету и оплачивает деятельность составителя.

Но при этом в тексте договора нужно учесть право заказчика на обращение к компании-составителю расчетов, в случаях несоответствия документации действительности, либо изменения каких-то условий при выполнении работ.

Обычно, договором предусматривается, что проектно-сметные бюро будут «вести» проект до момента принятия заказчиком результата всей работы (при строительстве, например, до ввода здания в эксплуатацию), проводя необходимые расчеты и внося изменения в смету, если меняются определённые условия, которые учитывались при составлении первичной сметной документации.

Предмет договора строительного подряда

Предметом по договору строительного подряда, как и договора обычного подряда является результат деятельности подрядчика, имеющий конкретную овеществленную форму.

Им может выступать объект нового строительства, в том числе сданный «под ключ»: реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия; капитальные ремонт здания или сооружения; монтаж технологического или энергетического и другого специального оборудования; выполнение пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Образец договора строительного подряда может охватывать как весь комплекс работ по объекту, так и часть из них. В случаях, предусмотренных образцом договора, подрядчик может принимать на себя обязанность не только сдать построенный им объект в эксплуатацию, но и обеспечить его эксплуатацию в течении указанного в договоре срока.

Виды работ, которые подрядчик выполняет по договору строительного подряда, могут быть согласованы в самом тексте договора или в технической документации и смете.

Форма договора строительного подряда

Форма договора строительного подряда соответствует форме договора подряда (См. раздел Форма договора подряда).

Условия договора строительного подряда

любого договора составляет совокупность согласованных сторонами условий. Помимо условий в текст договора входят преамбула, адреса, реквизиты и подписи сторон. По степени важности условия договора можно разделить на существенные, дополнительные и случайные.

Читайте далее:
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector