Договор толлинга на изготовление жб изделий образец
Advokat-nasledstvo.ru

Юридический портал

Договор толлинга на изготовление жб изделий образец

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

(на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

г. __________________ «__» ________ ____г.

___________________________________________________________, именуемое в

(полное наименование юридического лица)

дальнейшем «Давалец», в лице __________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, с

(Устава, Положения, Доверенности)

одной стороны и _____________________________________________, именуемое

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем «Переработчик», в лице ____________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, с

(Устава, Положения, Доверенности)

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Давалец передает Переработчику сырье

для переработки и изготовления продукции, а Переработчик возвращает

Давальцу готовую продукцию.

1.2. При передаче сырья перехода права собственности на него не

происходит, Давалец остается собственником переданного сырья и

1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору

Переработчик самостоятельно определяет способы выполнения задания

2. Распределение рисков между Сторонами

2.1. Давалец несет риск случайной гибели или случайного

повреждения сырья, переданного для переработки.

2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного

повреждения готовой продукции до ее приемки Давальцем.

2.3. При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски,

предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона,

3. Сроки выполнения работ

3.1. Стороны установили следующие сроки изготовления продукции:

Начальный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г.

Конечный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г.

Срок сдачи готовой продукции — «__» __________ ____г.

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на

основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой

частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек

Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не

позднее ___ дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой

4.5. Оплата производится _________________________________________.

(указать форму оплаты)

5. Экономия Переработчика

5.1. Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех,

которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет

право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором,

кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная

Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Давалец вправе:

6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой

Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

6.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения

убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению

настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что

окончание ее к сроку станет явно невозможным;

6.1.3. назначить Переработчику разумный срок для устранения

недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не

будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в

назначенный срок этого требования — отказаться от настоящего договора

либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а

также потребовать возмещения убытков;

6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с

ненадлежащим качеством готовой продукции;

6.2. Давалец обязан:

6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья

6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим

договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую

продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом

6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки,

установленные разделом 4 настоящего договора.

6.3. Переработчик вправе:

6.3.1. привлекать к исполнению своих обязательств других лиц

6.3.2. не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в

случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему

договору, в частности непредоставление сырья, препятствует исполнению

договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет

произведено в установленный срок;

6.3.3. при уклонении Давальца от принятия готовой продукции —

продать ее в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную

сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Давальца

в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

6.4. Переработчик обязан:

6.4.1. использовать предоставленный Давальцем материал экономно и

6.4.2. после окончания работы представить Давальцу отчет об

использовании давальческого сырья;

6.4.3. немедленно предупредить Давальца и до получения от него

указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленного

— иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые грозят

качеству изготавливаемой продукции либо создают невозможность ее

изготовления в срок.

7. Приемка готовой продукции

7.1. Передача готовой продукции Давальцу оформляется актом

приемки-передачи готовой продукции.

7.2. В акте приемки-передачи готовой продукции отражаются

обнаруженные недостатки, на которые Давалец имеет право ссылаться при

предъявлении требований об их устранении.

7.3. Если Давалец принял готовую продукцию без проверки ее

качества, в дальнейшем он лишается права ссылаться на недостатки,

которые могли быть обнаружены при проведении приемки.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае обнаружения недостатков готовой продукции Давалец

вправе потребовать от Переработчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.2. Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые

он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Давальцу

причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Давалец обязан

возвратить ранее переданный ему результат работы Переработчику.

8.3. Переработчик несет ответственность за несохранность

предоставленного Давальцем сырья.

8.4. Давалец возмещает Переработчику убытки, причиненные отказом от

исполнения настоящего договора, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ.

9. Порядок расторжения договора

9.1. Давалец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке в случае:

9.1.1. неоднократного нарушения Переработчиком сроков сдачи готовой

9.1.2. несоблюдения Переработчиком требований к качеству готовой

9.2. Переработчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае

систематического нарушения Давальцем сроков оплаты готовой продукции.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях,

предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до «__» _________ 20__ г.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны

быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах —

по одному для каждой из Сторон.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством.

Образец договора поставки железобетонных изделий, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений. В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.

1.2. В случае если изготовление Товара осуществляется Поставщиком по чертежам Покупателя, последний предоставляет Поставщику данные чертежи на бумажном или электронном носителе и несет ответственность за их содержание.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на Товар включают в себя НДС (18%).

2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий.

3.1.2. передать Покупателю документы на Товар.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении;

3.2.2. оплачивать поставляемый Товар, транспортные расходы, и иные расходы в соответствии с согласованными дополнительными соглашениями и в соответствии с разделом 2 настоящего договора по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем договоре;

3.2.3. выполнить все необходимые условия, принять Товар и подписать товарную накладную, акты на оказание услуг, транспортную накладную, содержащую сведения о получении Товара, времени доставки и окончания разгрузки Товара и другую необходимую информацию, указанную в бланке товарно-транспортной накладной, и передать их Поставщику;

3.2.4. обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара, в том числе доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие грузоподъемных механизмов для разгрузки Товара (если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении), обеспечить подъезды к объекту: они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица, обеспечить пропуска и получить необходимые разрешения для работы техники Поставщика на объекте (включая разрешение ГИБДД на установку техники на проезжих частях и тротуарах), иметь устройство для освещения мест проведения данных видов работ. Дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой 30 тонн.

4. ДОСТАВКА ТОВАРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Приемка продукции Покупателем осуществляется:

  • по количеству/комплектности – в соответствии с отгрузочными документами;
  • по качеству – в соответствии с сертификатом соответствия и удостоверением качества (паспортом и др.), выдаваемым на каждую партию продукции.

4.2. При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией;

Читать еще:  Перечень документов для возмещение санаторно курортного лечения из фсс

4.3. Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку исполнения условий по оплате в размере % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате.

4.4. Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору. При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору.

4.5. За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т.ч. штрафы, выплаченные третьим лицам).

4.6. При нарушении срока вывоза Товара Покупатель обязан согласовать в -дневный срок условия хранения Товара, в противном случае за несвоевременное выполнение обязательств по выборке Товара Покупателем, последний оплачивает неустойку в размере % от стоимости невыбранного товара за каждый день просрочки и возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы на хранение Товара.

4.7. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе требовать от Покупателя штрафа в размере стоимости не принятого Товара.

4.8. При изменении Покупателем номенклатуры или количества поставляемой продукции, оформляемого дополнительным соглашением к настоящему договору, Поставщик имеет право на получение дополнительного времени на внесение соответствующих изменений в продукцию, а также на изготовление дополнительной продукции. При этом Покупатель обязан принять и оплатить заказанную им продукцию, находящуюся на складе Поставщика.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора. Оплата по иным банковским реквизитам производится в случае подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору или путем обмена информационными письмами с указанием иных реквизитов и необходимости произведения оплаты по ним.

5.2. Счета-фактуры, дополнительные соглашения и прочие документы, которыми стороны будут обмениваться в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, являются его неотъемлемой частью. Вышеуказанные документы, переданные сторонами друг другу путем факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору) имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, с последующим оформлением оригиналов.

5.3. Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о вручении. Указанные документы считаются полученные адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): пожара, землетрясения, наводнения, иного стихийного бедствия, военных действий любого характера, забастовок, законодательных и иных правительственных актов и решений, изданных в течение срока действия настоящего договора, а также другие обстоятельства, в случае, если указанные обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна не позднее дней после начала действия обстоятельств непреодолимой силы, известить в письменной форме другую Сторону.

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает виновную сторону права ссылаться на них.

7. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.

7.2. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке полностью или частично в случае:

7.2.1. Финансовой несостоятельности (банкротства) Покупателя, систематической задержки расчетов по договору или разовой задержки их более дней.

7.3. В случае, предусмотренном п.7.2.1 Договора, Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Поставщика о расторжении договора, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до « » 2020 года, включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд . Стороны по настоящему договору обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – дней с момента их получения.

8.3. Если ни одна из сторон в течение дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год;

8.4. Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по расчетам за уже поставленный Товар.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Образец договора поставки железобетонных изделий, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений. В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.

1.2. В случае если изготовление Товара осуществляется Поставщиком по чертежам Покупателя, последний предоставляет Поставщику данные чертежи на бумажном или электронном носителе и несет ответственность за их содержание.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на Товар включают в себя НДС (18%).

2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий.

3.1.2. передать Покупателю документы на Товар.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении;

3.2.2. оплачивать поставляемый Товар, транспортные расходы, и иные расходы в соответствии с согласованными дополнительными соглашениями и в соответствии с разделом 2 настоящего договора по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем договоре;

3.2.3. выполнить все необходимые условия, принять Товар и подписать товарную накладную, акты на оказание услуг, транспортную накладную, содержащую сведения о получении Товара, времени доставки и окончания разгрузки Товара и другую необходимую информацию, указанную в бланке товарно-транспортной накладной, и передать их Поставщику;

3.2.4. обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара, в том числе доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие грузоподъемных механизмов для разгрузки Товара (если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении), обеспечить подъезды к объекту: они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица, обеспечить пропуска и получить необходимые разрешения для работы техники Поставщика на объекте (включая разрешение ГИБДД на установку техники на проезжих частях и тротуарах), иметь устройство для освещения мест проведения данных видов работ. Дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой 30 тонн.

4. ДОСТАВКА ТОВАРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Приемка продукции Покупателем осуществляется:

  • по количеству/комплектности – в соответствии с отгрузочными документами;
  • по качеству – в соответствии с сертификатом соответствия и удостоверением качества (паспортом и др.), выдаваемым на каждую партию продукции.

4.2. При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией;

4.3. Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку исполнения условий по оплате в размере % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате.

4.4. Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору. При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору.

Читать еще:  Обязательные документы по пожарной безопасности в организации

4.5. За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т.ч. штрафы, выплаченные третьим лицам).

4.6. При нарушении срока вывоза Товара Покупатель обязан согласовать в -дневный срок условия хранения Товара, в противном случае за несвоевременное выполнение обязательств по выборке Товара Покупателем, последний оплачивает неустойку в размере % от стоимости невыбранного товара за каждый день просрочки и возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы на хранение Товара.

4.7. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе требовать от Покупателя штрафа в размере стоимости не принятого Товара.

4.8. При изменении Покупателем номенклатуры или количества поставляемой продукции, оформляемого дополнительным соглашением к настоящему договору, Поставщик имеет право на получение дополнительного времени на внесение соответствующих изменений в продукцию, а также на изготовление дополнительной продукции. При этом Покупатель обязан принять и оплатить заказанную им продукцию, находящуюся на складе Поставщика.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора. Оплата по иным банковским реквизитам производится в случае подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору или путем обмена информационными письмами с указанием иных реквизитов и необходимости произведения оплаты по ним.

5.2. Счета-фактуры, дополнительные соглашения и прочие документы, которыми стороны будут обмениваться в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, являются его неотъемлемой частью. Вышеуказанные документы, переданные сторонами друг другу путем факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору) имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, с последующим оформлением оригиналов.

5.3. Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о вручении. Указанные документы считаются полученные адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): пожара, землетрясения, наводнения, иного стихийного бедствия, военных действий любого характера, забастовок, законодательных и иных правительственных актов и решений, изданных в течение срока действия настоящего договора, а также другие обстоятельства, в случае, если указанные обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна не позднее дней после начала действия обстоятельств непреодолимой силы, известить в письменной форме другую Сторону.

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает виновную сторону права ссылаться на них.

7. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.

7.2. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке полностью или частично в случае:

7.2.1. Финансовой несостоятельности (банкротства) Покупателя, систематической задержки расчетов по договору или разовой задержки их более дней.

7.3. В случае, предусмотренном п.7.2.1 Договора, Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Поставщика о расторжении договора, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до « » 2020 года, включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд . Стороны по настоящему договору обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – дней с момента их получения.

8.3. Если ни одна из сторон в течение дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год;

8.4. Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по расчетам за уже поставленный Товар.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Договор давальческого сырья, образец, переработка

Одним из видов коммерческих договор является договор давальческого сырья. Составляется он с соблюдением норм Гражданского Кодекса. При сделках, для которых этот договор необходим, формируется обязательно еще несколько видом документации.

В предпринимательской деятельности принято выделять отдельный вид коммерческо-производственных операций – с давальческим сырьем.

Давальческие операции – это производственные действия, направленные на переработку давальческого сырья. Они подразумевают доработку, обработку, изготовление новой продукции из него.

Образец договора

На нашем сайте все желающие могут ознакомиться с текстом договора на переработку и скачать его.

В давальческой сделке присутствуют две стороны:

Сторона Описание
Давалец Это заказчик, который передает исполнителю собственное сырье для переработки и получает от последнего готовую продукцию в полное распоряжение.
Исполнитель Это переработчик (подрядчик), который перерабатывает давальческое сырье и передает готовую продукцию давальцу.

Заказчик в таком виде сделок обладает рядом характерных признаков:

  • У него имеются собственные материалы для переработки или денежные средства для их приобретения.
  • Он является владельцем товарного знака или патента на изготовление какой-то продукции.
  • Имеет рынки сбыта готовой продукции.
  • Предоставляет исполнителю собственные материалы для переработки и оплачивает услуги по ее осуществлению.
  • Передавая исполнителю сырье, давалец сохраняет на него права собственности.
  • Имеет права собственности на итоговый продукт, который производит исполнитель посредством переработки давальческого сырья.

Подрядчик в данной сделке владеет мощностями, необходимыми для переработки и обязан отдать переработанное сырье в виде итоговой продукции давальцу.

Переработка сырья: как осуществляется ведение документооборота

По сделкам с давальческим сырьем обязательно составлять бухгалтерскую отчетность. Ведется она на основании первичной документации.

Как ведет отчетность давалец

При передаче материалов переработчику давалец составляет накладную по форме М-15. В документе проставляется отметка о том, что материалы передаются на давальческой основе. Это важно, т.к. за передачу давальческих материалов сторонам сделки не нужно оплачивать НДС. Составляют накладную в двух экземплярах. Первый остается у давальца на складе. Второй забирает переработчик и получает по ней материалы.

Важно правильно заполнить накладную на передачу давальческого сырья: указать не только его объем или количество, но и стоимость. С одной стороны этот показатель для совершения сделки не нужен, т.к. переработчик не будет реализовать ни сырье, ни продукцию. А с другой стороны, он несет материальную ответственность перед истинным владельцем на случай порчи этого сырья. Данная норма закреплена в ст. 714 ГК РФ.

Когда продукцию из давальческого материала давалец передает сторонним торговым структурам для ее доработки (например, для упаковки), он составляет дополнительные накладные по форме № ТОРГ-12. В них обязательно делается отметка о давальческих МПЗ. В ином случае ФНС может потребовать от торговой организации, занимающейся доработкой, выплачивать НДС, т.к. сочтет переданную для доработки продукцию в качестве отданной безвозмездно.

Такой вид накладной тоже составляется в двух экземплярах один для давальца, второй – для сторонней торговой организации, которая занимается доработкой.

Как ведет отчетность переработчик

Полученный на давальческой основе материал переработчик может оформить двумя способами:

  • Составить приходной ордер по форме М-4. В нем обязательно делается отметка о том, что МПЗ получены на давальческой основе. Плюс следует внести в документ реквизиты основного договора. При отсутствии такой записи ФНС потребует от переработчика уплаты налога на прибыль, как на имущество, полученное на безвозмездной основе (ст. 250 НК РФ).
  • Проставить штамп на документах, оформленных давальцем. В нем должна содержаться информация, которая указывает количество полученного давальческого сырья и его стоимость. При наличии таких сведений штамп расценивается в качестве приходного ордера.

Во всех документах о приемке давальческого сырья должны быть указаны:

После выполнения заказанных работ переработчику следует оформить акт приема-передачи. В документе надлежит указывать стоимость продукции уже с учетом НДС. Дополнительно нужно оформить счет-фактуру.

Отдельным документом оформляется отчет о затратах на переработку и о израсходованном давальческом сырье. В него вносят:

  • Данные о принятом сырье (наименование, количество).
  • Сведения о полученной в результате переработки продукции (наименование, количество).
  • Данные об остатках давальческого сырья и отходах процесса переработки.

Единой формы документации для переработчика не разработано. Поэтому каждая структура может создавать свои образцы, но с соблюдением общих требований. Для каждого такого документа согласно ФЗ РФ № 129 (от 21.11.1996) нужно указывать реквизиты.
Если переработчик возвращает давальцу неизрасходованное сырье, дополнительно оформляется накладная по форме М-15. В ней следует делать отметку о том, что производится возврат сырья, полученного на давальческой основе.

Как составляется основной договор на переработку давальческого сырья

Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает отдельной формы договора на переработку давальческого сырья. Поэтому при составлении подобных документов стороны руководствуются правилами, закрепленными в ГК РФ относительно договора подряда (гл. 37).

Согласно такому договору переработчик — подрядчик принимает на себя обязанности по приему, переработке и сдаче давальческого сырья. Давалец – заказчик со своей стороны обязан обеспечить подрядчика сырьем, принять переработанную продукцию и оплатить услуги подрядчика.

Право собственности на сырье и итоговый продукт принадлежит заказчику на основании ст. 703 ГК РФ.

Перераспределение рисков в ГК РФ закрепляется следующим образом:

  1. За повреждение давальческого сырья расходы несет заказчик.
  2. За повреждение продукта переработки давальческого сырья отвечает подрядчик.

Стороны сделки имеют право оставить эти нормы без изменений. В таком случае в договоре делается ссылка на ГК РФ. Но если стороны желают, они могут перераспределить в договоре риски в любой иной форме.

Если материалы уже передан переработчику и составлены документы передачи, ответственность за их повреждение несет подрядчик.
В приложении к договору следует обязательно не только указать, что заказчик предоставляет давальческое сырье, но и то что, подрядчик обладает необходимыми для его переработки производственными мощностями.

Указывая стоимость в договоре, следует включить в нее сумму компенсации издержек, которые несет переработчик, а также цену услуги, оказываемую заказчику. Если стороны намереваются оговорить порядок компенсации услуг сверх основной стоимости, лучше не вносить эти условия в текст договора, а составлять отдельное приложение. В расходы переработчика и в цену его услуг не включают стоимость давальческого сырья, ибо приобретаются оно за счет средств заказчика и принадлежит только ему, равно как и получаемая из этого сырья продукция.

В договоре необходимо указать:

  • Предмет договора, обозначение услуги, которую должен выполнить подрядчик.
  • Срок начала и окончания выполнения работ.
  • Данные о давальческом сырье (наименование, количество, характеристики).
  • Порядок передачи сырья и принятия продукции из него заказчиком. Сроки поставки и принятия, плюс санкции за нарушение сроков.
  • Данные о продукции, которая должна получиться в результате переработки.
  • Стоимость услуг по переработке.
  • Порядок возврата остатков давальческого сырья и отходов переработки заказчику.

Договор составляется в трех экземплярах, если стороны договариваются о его нотариальном удостоверении. Или в двух, если у нотариуса документ не заверяют. Государственной регистрации он не подлежит.

Договор толлинга это . пример, образец, налогообложение, с иностранной компанией, давальческий договор

Предметом договора толлинга является переработка давальческого сырья и получение готовой продукции с выплатой за это денежного вознаграждения и возвращением остатка материалов. Использование данной договорной модели позволяет заказчику передать процесс переработки сырья сторонней организации и сконцентрировать свои усилия и ресурсы для процесса реализации готовой продукции.

Переработчик также остается в плюсе, получая гарантированные заказы на свои услуги и не заботясь при этом о поиске покупателей и оплате рекламных кампаний и иных расходов, связанных с продвижением товаров.

Договор толлинга имеет достаточно широкую сферу применения: он используется как в производстве, так и в торговле, где торговое предприятие часть работ (например, изготовление полуфабрикатов и фасовка) может отдать сторонней организации. Производственной компании выгодно отдать заказ на переработку вещей специализированной организации, которая имеет для выполнения этих операций необходимое оборудование и персонал, иные ресурсы. Конструкция договора толлинга законом прямо не предусмотрена, поэтому для его правовой квалификации необходимо определить существо содержащихся в нем обязательств.

Квалификация договора

Юридическая квалификация любого гражданско-правового договора осуществляется в зависимости не от его названия и того, как поименованы его стороны, а от существа включенных в него обязательств.

Все договоры исходя из второй части ГК РФ и специальных нормативных правовых актов РФ могут быть отнесены к определенным типам, видам и подвидам (например, купля-продажа (тип), поставка товаров (вид), поставка товаров для государственных и муниципальных нужд (подвид)). Если договор одновременно включает сразу несколько элементов (допустим, элементы аренды и оказания услуг), то такой договор по своей правовой природе относится к смешанным договорам, и в соответствующих частях к нему подлежат применению правила о входящих в него договорах (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

В том случае, когда рассматриваемый договор нельзя отнести ни к одному известному в законе образцу, он считается непоименованным (п. 2 ст. 421 ГК РФ). Однако не следует расценивать как непоименованный тот договор, который имеет особое название, но по характеру содержащихся в нем обязательств может быть отнесен к одной из предусмотренных законом договорных моделей.

Правовая природа договора толлинга

Рассматриваемый нами договор толлинга, несмотря на уникальное название и отсутствие в действующем законодательстве РФ такой конструкции, к числу непоименованных договоров отнести нельзя. Это связано с тем, что он содержит признаки предусмотренного законом договора подряда.

Несмотря на то что и в обиходе, и даже в судебной практике можно встретить такие наименования сторон, как давалец и переработчик (Постановление ФАС Московского округа от 17.06.2013 по делу N А40- 51605/11-23-418). Так, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ). По общему правилу работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами (п. 1 ст. 704 ГК РФ), однако данная норма является диспозитивной и может быть изменена по соглашению сторон. Кроме того, ст. 713 ГК РФ регулирует порядок выполнения работы за счет материалов заказчика, а в ст. 714 ГК РФ идет речь об ответственности подрядчика за сохранность переданных ему заказчиком вещей.

В рассматриваемой нами ситуации работа выполняется иждивением заказчика за счет передачи им переработчику давальческого сырья с целью последующей переработки. Таким образом, отношения из договора толлинга укладываются в предмет договора подряда, который регулируется правилами § 1 гл. 37 ГК РФ.

Специфика договора

По условиям договора толлинга заказчик передает подрядчику конкретные давальческие материалы с указанием их вида и количества, учитывая, что они относятся к вещам, определяемым родовыми признаками, и не должны в связи с этим иметь индивидуально-определенные признаки. Подрядчик обязан в конкретные сроки переработать полученное сырье и изготовить из него готовую продукцию в соответствии с техническим заданием заказчика либо в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Договором может быть предусмотрена обязанность подрядчика вернуть заказчику неиспользованные давальческие материалы, использовать в дальнейшем при новых заказах либо его право их оставить себе с зачетом в стоимость вознаграждения подрядчика. Помимо собственно сырья, в договоре может содержаться условие о передаче тары и упаковки подрядчику с установлением его обязанности по упаковке готовой продукции (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2016 N 09АП-24934/2016 по делу N А40-221/16). При передаче заказчиком подрядчику давальческих материалов к последнему право собственности на них не переходит, они остаются в собственности заказчика. Соответственно, в случае банкротства подрядчика давальческие материалы, являющиеся предметом договора подряда, не входят в конкурсную массу подрядчика. Заказчик вправе требовать их исключения из нее, поскольку согласно ст. 131 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в состав конкурсной массы входит все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства. Давальческие материалы, переданные подрядчику по договору подряда для переработки и получения из них готовой продукции, ему не принадлежат на праве собственности, поэтому конкурсные кредиторы в случае его банкротства не вправе претендовать на реализацию указанного имущества для удовлетворения своих требований. Однако договор толлинга, равно как и иные договоры (аренды, поставки и т.п.), не может быть использован в обход закона для обеспечения противоправных интересов. Если то или иное имущество, относящееся к давальческим материалам, оформлено по договору толлинга как принадлежащее третьим лицам с целью того, чтобы уберечь его от взыскания по долгам переработчика, то суд может отказать в требовании об исключении его из конкурсной массы либо отклонить требование о его освобождении от ареста в рамках исполнительного производства.

Иные условия договора толлинга

Отдельного внимания заслуживает вопрос о распределении рисков между сторонами договора толлинга. По общему правилу за несохранность предоставленных по договору давальческих материалов, оборудования и переданной для переработки вещи отвечает подрядчик (ст. 714 ГК РФ). Исключение составляет случай, когда их уничтожение или повреждение является случайным: в этом случае по общему правилу риск относится на заказчика, если только в договоре стороны прямо не предусмотрели иное (п. 1 ст. 705 ГК РФ). Если договором толлинга не предусмотрена обязанность заказчика обеспечить подрядчика конкретным фронтом работ, то он вправе обращаться к его услугам в любой момент в пределах срока действия договора по своему усмотрению. У заказчика в таком случае нет обязанности передавать заказы для выполнения, а у подрядчика отсутствует право требовать их предоставления, взыскания оплаты, так же как и ставить вопрос о взыскании убытков (Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 20.06.2014 по делу N 33-2436/2014).

Осторожнее с неустойкой

При согласовании неустойки общую стоимость работ стороны могут использовать как базу для ее расчета: от нее в виде процента можно рассчитать неустойку как за нарушение срока выполнения работ, так и за нарушение срока оплаты их стоимости (Постановление ФАС Московского округа от 18.03.2014 по делу N А40-51605/11-23-418). Дополнительно отметим, что при формулировании в договоре условия о неустойке за длящееся нарушение обязательств необходимо обращать внимание на такой важный момент, как срок, в течение которого она начисляется. Так, например, за нарушение срока оплаты выполненных работ в договоре подряда может быть предусмотрена неустойка в размере 0,5% от стоимости выполненных работ. Однако при отсутствии указания на начисление неустойки за каждый день просрочки она подлежит выплате единовременно в виде указанного процента. В такой ситуации заказчику будет выгоднее задержать оплату насколько это возможно, заплатив небольшую неустойку, учитывая, что пользование краткосрочным банковским кредитом в сопоставимой сумме ему бы обошлось гораздо дороже. Такая оплошность подрядчика нивелирует защитную функцию неустойки и стимулирует недобросовестного заказчика не к надлежащему исполнению своих обязательств, а к продолжению нарушения.

Консультации(4)

  • Алла

Здравствуйте! Может стоматологическая клиника работать по договору толлинга?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector