Договор подряда спецтехники между юридическими лицами образец
Advokat-nasledstvo.ru

Юридический портал

Договор подряда спецтехники между юридическими лицами образец

Договор подряда спецтехники между юридическими лицами образец

Договор
подряда на выполнение работ с использованием спецтехники

г. _________________ «__»____________ г.

_____________________________________________, именуем____ в дальнейшем
(наименование)
«Подрядчик», в лице _______________________________________, действующе____
(должность, Ф.И.О.)
на основании __________________________________________, с одной стороны, и
(устава, доверенности)
________________________________________________, именуем____ в дальнейшем
(наименование)
«Заказчик», в лице ________________________________________, действующе____
(должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________, с другой стороны, при совместном
(устава, доверенности)
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ________________________ с использованием спецтехники на условиях, согласованных сторонами в настоящем Договоре, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
1.2. Полный перечень работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, согласован Сторонами в Приложении N _____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость выполненных работ по настоящему Договору определяется договорной ценой и рассчитывается исходя из фактически отработанного времени каждой единицы спецтехники в течение одного машино-часа (машино-смены) с учетом НДС (18%). Понятие «работа спецтехники» включает в себя работу обслуживающего персонала и работу механизма.
2.2. Договорная цена и стоимость 1 машино-часа (машино-смены) согласованы Сторонами в Приложении N ____ к настоящему Договору.
2.3. Выполненные по настоящему Договору работы оплачиваются Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ в следующем порядке:
2.3.1. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.3.2. Оплата осуществляется в следующем порядке: _____________________________.
2.4. В случае поступления Подрядчику платежей от третьих лиц, произведенных по финансовому распоряжению Заказчика, в счет исполнения перед Подрядчиком обязательств по оплате выполненных работ, данное обязательство считается исполненным при указании в платежном поручении в графе «Назначение платежа» информации, за кого и на каком основании осуществляется платеж.

3. Порядок учета работы спецтехники

3.1. Учет работы спецтехники производится на основании соответствующих актов и/или путевых листов.
3.2. Акты учета работы спецтехники и путевые листы ежедневно оформляются ответственным представителем Заказчика с указанием наименования объекта, наименования машины, Ф.И.О. водителя, количества отработанного времени. Акты подписываются представителем Заказчика и скрепляются штампом.

4. Условия и сроки выполнения работ

4.1. Производством работ руководит ответственный представитель Заказчика.
4.2. Стороны обеспечивают соблюдение норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте.
4.3. Заказчик имеет право отказаться от дальнейшего использования техники, предупредив об этом Исполнителя не менее чем за ____ дня.
4.4. Срок начала работ: ____________________________.
4.5. Срок окончания работ: ___________________________.
4.6. При необходимости Стороны могут согласовать промежуточные сроки выполнения работ в графике производства работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить в срок работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами, с использованием спецтехники в необходимом количестве, в состоянии, пригодном для работы, укомплектованной водительским составом, имеющим необходимые документы и находящимся в удовлетворительном физическом состоянии.
5.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством.
5.1.3. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный Заказчиком.
5.1.4. Подрядчик обязан не позднее _______________ с момента обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: _________________________;
— обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.5. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ и к дате приема-передачи результата выполненных работ подготовить акт выполненных работ (Приложение N _____).
5.1.6. Подрядчик обязан вывезти в срок: _____________________ (варианты: до согласованной Сторонами даты приемки работ; в _____-дневный срок с момента подписания Сторонами акта выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, спецтехнику, инвентарь, инструменты, материалы, а также произвести уборку на месте производства работ.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
5.2.2. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.3.2. Приостановить работу при нарушении персоналом Подрядчика, обслуживающим спецтехнику, трудовой и производственной дисциплины.
5.3.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
5.3.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.3.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Своевременно передать Подрядчику площадку для производства работ по адресу _____________________________________.
5.4.2. При необходимости выполнения дополнительных работ свыше оговоренного Сторонами объема незамедлительно уведомить об этом Подрядчика. Дополнительные работы выполняются только на основании подписанного Сторонами соглашения.
5.4.3. В период действия настоящего Договора обеспечить во внерабочее и в ночное время (кроме обеденного перерыва) охрану спецтехники Подрядчика и пожарную безопасность на объекте.
5.4.4. Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия спецтехники при их работе в вечернее и ночное время.
5.4.5. При наступлении происшествия со спецтехникой, в результате которого спецтехнике был причинен какой-либо ущерб, обо всех фактах порчи или иного повреждения Заказчик немедленно (не позднее 2-х часов с момента случившегося) сообщает Подрядчику.
5.4.6. Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке талонов заказчика в путевых листах и/или актов учета работы техники.
5.4.7. Обеспечить наличие подъездных путей, пригодных для работы спецтехники.
5.4.8. Обеспечить своевременную и в полном объеме оплату выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.4.9. В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в пп. 5.1.4 настоящего Договора, Заказчик обязан дать Подрядчику указания, касающиеся выполнения работ, не позднее _______________ с момента получения извещений Подрядчика.

Читать еще:  Требования к оформлению трудового договора трудовой книжки

6. Ответственность Сторон

6.1. Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов.
6.2. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере ____% стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере ____% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. О наступлении подобных обстоятельств Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга и сообщить о возможности дальнейшего исполнения обязательств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Различные споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Договора, составления необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. (срок ответа на претензию составляет 15 календарных дней).
7.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, не урегулированные Сторонами путем переговоров и предъявления претензий, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению одной из Сторон.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
9.1. Перечень, объем, стоимость выполняемых работ (Приложение N ____).
9.2. Акт выполненных работ (Приложение N ____).
9.3. _______________________________________.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты

Исполнитель: Заказчик:
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________

Новости

Курсы валют

Доступно для заказов

Поиск

Принимаем к оплате

Наши партнеры

Login Form

Японские и корейские автовышки на базе ISUZU, NISSAN, MITSUBISHI, HYUNDAI. 11 машин, высотой подъема 13-45 метров, с грузоподъемностью от 200 до 1200 кг.

Автовышки могут быть оснащены:

3. Сварочным аппаратом.

Материалы

Бланк Договора на ремонт спецтехники

Подробности Просмотров: 17009

Договор №
ремонт спецтехники

Индивидуальный предприниматель Шпадин Максим Викторович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ОГРНИП 305745215400021 от 30.06.2005, с одной стороны, и с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на ремонт спецтехники (далее — Услуги):
1.2 Стоимость услуг по данному договору составляет (НДС не предусмотрен):

1.3 Если в течение действия договора стоимость услуг меняется, исполнитель обязан уведомить заказчика не позднее, чем за 10 дней, путем дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4 Срок начала и окончания оказания Услуг по настоящему Договору определяется Сторонами дополнительно в согласованных Заявках.
1.5 Для оказания дополнительных услуг Заказчику, составляется дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора.

2. Порядок оплаты
2.1 Согласно заявке поступившей Исполнителю от Заказчика, Заказчику выставляется счет на оплату. Заказчик оплачивает 100(сто)% от суммы указанной в счете, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.2 Счет действителен в течение трех дней. Если в течение трех дней от Заказчика не поступает оплата по счету, заказанная спецтехника передается другому Заказчику.
2.3 По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ в двух экземплярах (по одному для каждой стороны договора).
2.4 В течение трех дней, с момента подписания акта выполненных работ, Заказчик производит расчет с Исполнителем за перевыполненные работы (если таковые имеются), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно отработанному времени.

3. Порядок сдачи и приемки Услуг
3.1. По завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ на оказанные Услуги.
3.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.

4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора.
4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности продолжения оказания Услуг.
4.1.3. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.
4.2.2. Оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за профессионализм работников Заказчика и нарушения или техники безопасности при работах на предостовляемых автогидроподъемних.

Читать еще:  Договор о предоставлении транспортно экспедиционных услуг образец

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие Действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3 настоящего Договора.
6.5. В случае расторжения настоящего Договора по причине, указанной в п. 6.4. настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, перечисленные Исполнителю в качестве предоплаты, на расчетный счет Заказчика в течение 3 (Три) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – десять дней с даты получения претензии.
7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Челябинской области.

8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость оказанных Услуг, в течение 10 (Десять) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты Исполнителя по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с года и действует до 31.12. года.
9.2 Если за месяц до окончания действия договора ни одна из строн не заявит о расторжении, договор считается пролонгированным на год.

10. Прочие условия
10.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях размера уставного капитала, изменениях в учредительных документах в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.
10.2 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3 Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
10.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Договор подряда

Отзывов: 22 Просмотров: 75103
Голосов: 12 Обновлено: н/п

Договор Подряда

г. ________________ «___»__________ 20__ г.

(наименование предприятия, выполняющего работу)

именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________

действующего на основании __________________________________________,

с одной стороны, и _________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________

действующего на основании __________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по

заданию Заказчика __________________________________________________,

сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении Nо. 1 к настоящему договору.

1.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

1.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.

1.5. Срок действия настоящего договора:

  • начальный срок ________________________________________________;
  • конечный срок _________________________________________________.

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении Nо. 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.

2. Цена работы. Порядок расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение Nо. 3 к настоящему договору) и составляет ___________________________________

Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _________________________ в течение ___________ дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон

  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;
  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
  • иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Читать еще:  При переводе с одного филиала сотрудника в другой документы

3.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.4 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или не примет других мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результату работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 1.2 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.7. Заказчик вправе:

  • во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
  • отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
  • назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п. 1.2 договора цены работы.

3.9. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

3.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. Приемка работы

4.1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение Nо. 4 к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, — обе Стороны поровну.

4.6. При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы (результата работы) Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

4.7. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы.

4.8. При неисполнении Заказчиком уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. 359, 360 ГК РФ), а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работы

5.1. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.2. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

5.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.4. Освобождение Подрядчика по настоящему договору подряда от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если Заказчик докажет, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского законодательства.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в ____ экземплярах.

6.3. Адреса Сторон и их банковские реквизиты:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector