Договор на земляные работы между организациями образец ""
Advokat-nasledstvo.ru

Юридический портал

Договор на земляные работы между организациями образец

Договор на земляные работы между организациями образец

Договор
подряда на выполнение земляных работ N _____

г. _____________ “___”__________ ____ г.
______________________, именуем___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с одной стороны, и
______________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, а совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению земляных работ на объекте Заказчика по адресу: _______________________________ (именуем___ в дальнейшем “Объект”), согласно технической документации, утвержденной Заказчиком, ___________________, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1.2. Под земляными работами в рамках настоящего Договора Стороны подразумевают проведение следующих работ: _________________________________ (именуемых в дальнейшем “Работы”).
1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ по настоящему Договору.
1.4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, а также лицо, несущее ответственность за их предоставление, определяются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.5. Заказчик гарантирует, что Объект, предоставляемый им для выполнения Работ, принадлежит ему на праве ______________________________, что подтверждается ___________________________________.
1.6. Дата начала выполнения Работ по настоящему Договору – “___”________ ____ г.
Дата окончания выполнения Работ по настоящему Договору – “___”________ ____ г.
Промежуточные сроки выполнения работ стороны согласовывают дополнительно при необходимости в графике производства работ.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненных Работ в сроки и порядке, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. При обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.1.3. Оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.1.4. Предоставить Подрядчику необходимые материалы (оборудование) для выполнения Работ (в случае, если материалы и/или оборудование предоставляются Заказчиком).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.
2.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.
2.2.4. Если отступления в Работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Осуществить Работы в соответствии с настоящим Договором.
2.3.2. Выполнить Работы лично. Привлечение субподрядчиков не допускается.
2.3.3. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности Работ.
2.3.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
2.3.4.1. Непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования.
2.3.4.2. Отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ.
2.3.4.3. Иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение _____ рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.
2.3.5. В течение _____ рабочих дней до указанного в настоящем Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.
2.3.6. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
2.4.2. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 Гражданского кодекса Российской Федерации, удерживать в соответствии со ст. ст. 359, 360 Гражданского кодекса Российской Федерации до уплаты Заказчиком соответствующих сумм:
2.4.2.1. Оборудование Заказчика.
2.4.2.2. Оказавшееся у Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора имущество Заказчика.

3. Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму в размере _______ (___________) рублей.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: Заказчик производит предоплату в размере ____% от стоимости выполняемых Работ в течение _____ банковских дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами и получения счета на предоплату. Остальные ____% перечисляются Подрядчику в течение ____ банковских дней с момента исполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя по настоящему Договору, и подписания Акта выполненных работ.
3.3. Оплата Работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

4. Порядок сдачи и приемки Работ

4.1. Приемка конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами Акта выполненных работ (Приложение N ___).
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте сдачи-приемки выполненных работ были оговорены эти недостатки.
4.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемке.
4.4. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть устранены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение _____ рабочих дней со дня их обнаружения.
4.5. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик принимает и оплачивает эти Работы на условиях настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков начала выполнения Работ Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости Работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Работ Подрядчика Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Предварительному договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
9.1. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
(при необходимости:
9.2. График производства работ)

10. Подписи Сторон

Подрядчик Заказчик
___________ “______________________” ___________ “_______________________”
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _________
____________________________________ _____________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП _____________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ________________________________
Расчетный счет _____________________ Расчетный счет ______________________
в ____________________________ банке в _____________________________ банке
К/с ________________________________ К/с _________________________________
БИК ________________________________ БИК _________________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: ____________________________
Факс: ______________________________ Факс: _______________________________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________

Читать еще:  Бланк заявление об утере птс образец

____________________ _______________ ____________________ ________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Договор подряда (быстрый договор)

В профессиональном договоре вы можете

Штраф за просрочку оплаты работ:

Подрядчик имеет право на привлечение субподрядчиков:

  • Да
  • Да, при уведомлении Заказчика
  • Да, при согласии Заказчика
  • Нет

Право на удержание результата работ:

  • При неполной оплате работ
  • При оплате менее 50%
  • Отсутствует

Установлена гарантия на работы:

Определено, что является гарантийным случаем:

При просрочке выполнения работ Подрядчик:

  • Выплачивает неустойку
  • Возмещает все убытки
  • Возмещает ущерб
  • Снижает стоимость работ

Досрочное выполнение работ:

Способ выполнения работ:

  • Определяет подрядчик
  • Определяет заказчик

Определено, что является гарантийным случаем:

Договор подряда

Например, город Москва Место заключения Например, 20.08.2019 Дата заключения

Указать ФИО полностью Наименование стороны , именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, действующий(ая) как физическое лицо, с одной стороны,

Полное наименование Наименование юридического лица , именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Должность и ФИО Должность и ФИО , действующего на основании Например, Устав Основание полномочий , с другой стороны,

вместе именуемые “Стороны”, а индивидуально – “Сторона”, заключили настоящий договор подряда (далее – “Договор”) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный срок в отношении предмета, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора (далее – “Предмет”) выполнить работы, указанные в пункте 1.3. настоящего Договора (далее – “Работы”). Заказчик обязуется принять Работы и оплатить установленную цену Работ.

1.2. Предмет, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики: Подробно описать предмет Предмет, в отношении которого производятся работы .

1.3. Стороны установили, что в отношении Предмета Подрядчиком производятся следующие Работы: Производимые работы подробно Производимые работы .

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Проверять процесс осуществления Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.1.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик в разумный срок не приступает к исполнению настоящего Договора.

3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок недостатков отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения возникших убытков.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Не приступать к Работам или приостановить Работы и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует Подрядчику исполнить собственные обязанности.

3.2.2. Получить полную стоимость осуществленных по настоящему Договору Работ.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Принять выполненные Подрядчиком Работы в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

3.3.2. Оплатить выполненные Работы в объеме и в порядке, установленные настоящим Договором.

3.4. Подрядчик обязуется:

3.4.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а после выполнения Работ предоставить Заказчику результат осуществленных Работ.

3.4.2. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при невозможности дальнейшего осуществления Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.3. Передать Заказчику информацию, связанную с эксплуатацией результата Работ, если без такой информации использование результата Работ Заказчиком невозможно или затруднительно.

4. Срок выполнения работ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет: с ДД.ММ.ГГГГ Начало выполнения работ по ДД.ММ.ГГГГ Завершение выполнения работ .

5. Порядок расчетов

5.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет: Например, 15 000 Стоимость работ рублей.

5.2. Расходы Подрядчика на материалы, используемые при осуществлении Работ, включены в стоимость Работ.

5.3. Оплата по настоящему Договору производится в момент приема Работ, осуществленных Подрядчиком.

5.4. Способ оплаты Работ по настоящему Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет Подрядчика: Номер счета или карты Указать счет Подрядчика . Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными со дня списания со счета Заказчика денежных средств банком Заказчика.

6. Порядок сдачи и приема работ

6.1. Прием Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 1 — Акт сдачи-приемки выполненных работ).

6.2. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на явные недостатки выполненных Работ.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Споры из настоящего Договора разрешаются в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Основания расторжения договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Стороны признают, что все права и обязанности по настоящему Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе настоящего Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

10. Список приложений

11. Реквизиты сторон

Заказчик

” Указать ФИО полностью ФИО Заказчика “

Адрес: Указать адрес Адрес регистрации

Паспорт: Указать серию и номер Серия и номер паспорта

Заказчик _______________ Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы

Подрядчик

Наименование: ” Указать наименование Наименование полностью “

Адрес: Указать адрес Юридический адрес

ОГРН: Указать ОГРН ОГРН

ИНН: Указать ИНН ИНН

КПП: Указать КПП КПП

Р/счет: Указать р/сч Расчетный счет

БИК: Указать БИК БИК

Кор/счет: Указать кор.счет Кор. счет

От имени Подрядчика _______________ Фамилия и инициалы ФИО подписанта

Договор на выполнение геодезических и картографических работ

Договор на выполнение геодезических и картографических работ

г. [место заключения договора] [число, месяц, год]

[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и

[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:

– создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;

– создание и ведение географических информационных систем специального назначения;

– создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;

– геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;

– выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика – его силами и средствами.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало срока выполнения работ – [вписать нужное].

Окончание срока выполнения работ – [вписать нужное].

2.2. Промежуточные сроки:

Срок завершения 1 этапа работ – [вписать нужное].

Срок завершения 2 этапа работ – [вписать нужное].

Срок завершения 3 этапа работ – [вписать нужное].

2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.

3. Цена договора и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

– соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;

– передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.

4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

– передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;

– оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.

4.4. Заказчик вправе:

– привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;

– во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Читать еще:  Доверенность на получение медицинских документов образец

5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.

5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].

6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.

7. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

Подрядчик [вписать нужное] Заказчик [вписать нужное]

Договор на право производства земляных работ

К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.

на право производства земляных работ

г. Сыктывкар «___»______________ 201__ г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, ______________________________________________________________________________________________________

именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________,

действующего на основании___________________________________________________________, с другой стороны, и

именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице ___________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________________________, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. На основании постановления главы администрации от «___»____________201__г. за №___________________

«Управление» закрепляет за «Заказчиком» для строительства ________________________________________________

земельный участок площадью _________________ квадратных метров в границах, обозначенных в акте об отводе границ участка в натуре.

1.2. На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести___________________________________________

производственных зданий ____________________________ кв. м, жилой площади ___________________________кв. м,

общей сметной стоимостью _______________________ млн. руб.

1.3. «Подрядчик» должен приступить к строительным работам на участке не позднее «____»___________201 __ г.

и закончить строительство «___»______________201__г., при этом строительство по годам производится в следующем порядке: в 201__г. – ___________________________, в 201__г. – __________________________, в 201__г. –

_____________________________________, в 201__г. – ____________________________________________, в 201__г. –

1.4. «Заказчик» обязан вести строительство в точном соответствии с утвержденным проектом с соблюдением строительных норм и правил, очередности застройки участка, установленной в п. 1.3. настоящего договора.

1.5. Возведение на участке временных зданий и строений, не предусмотренных стройгенпланом, запрещается.

1.6. «Заказчик» и «Производитель работ» обеспечивают представление «Управлению» календарного плана производства работ, гарантийное письмо о восстановлении разрушенных элементов благоустройства, справку о наличии материалов и другой необходимой технической документации, согласованной в установленном порядке.

2.1. На предоставленном «Заказчику» участке находятся следующие строения и сооружения, передаваемые «Заказчику»:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. «Заказчик» обязан:

2.2.1. в _______________________ срок со дня подписания настоящего договора принять в свое ведение и управление строения и сооружения__________________________________________________________________________________

2.2.2. произвести снос строений в следующие сроки_________________________________________________________

перечень строений и сроки сноса

2.2.3. перенести на отведенные «Управлением» участки строения_____________________________________________

за счет собственных средств, предусмотренных по смете на строительство с устройством и оборудование на новом месте: в ________________________________________________________________________________________

2.2.4. пересадить в срок до __________________ подлежащие сносу зеленые насаждения: берез ________________шт.,

тополей _______________ шт., кустов _______________ шт. и оплатить гражданам до начала строительства стоимость фруктово-ягодных насаждений и посевов, отчуждаемых у них, по оценке комиссии «Управления»;

2.2.5. содержать отводимый ему участок и прилегающие к нему улицы, проезды, санитарно-защитные зоны в должном санитарном состоянии;

2.2.6. до момента сноса строений, перечисленных в п. 2.2. (б, в) производить поддерживающий ремонт этих строений и не ухудшать жилищно-бытовых условий проживающих;

2.2.7. сохранить все зеленые насаждения на участке, не подлежащие пересадке или вырубке согласно письменного разрешения или согласования Управления ГО и ЧС г. Сыктывкара РК ;

2.2.8. не нарушать существующие водостоки;

2.2.9. не вводить в эксплуатацию возведенные строения до приемки их приемочной комиссией.

2.3. «Управление» обязано:

2.3.1. осуществлять контроль за сроками действия разрешения (ордера) на производство земляных работ, за соответствием сроков производства работ по календарного плану;

2.3.2. осуществлять контроль за порядком ведения работ «Заказчиком» и «Производителем работ», предусмотренных в пунктах 2.2. и 2.4.;

2.3.3. обеспечивать своевременную выдачу разрешений (ордеров) на производство земляных работ в соответствии с предоставленной и согласованной с заинтересованными организациями технической документацией согласно «Временных правил производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на территории МОГО «Сыктывкар», определяющей порядок и условия производства работ.

2.4. «Производитель работ» обязан:

2.4.1. приступить к производству строительно-монтажных работ только после получения разрешения, постановления АМОГО «Сыктывкар» и в точном соответствии с выданным УЖКХ АМОГО «Сыктывкар» разрешением (ордером) на право производства земляных работ;

2.4.2. в случае аварийных ситуаций немедленно приступить к их устранению, известить телефонограммой УЖКХ АМОГО «Сыктывкар» и в течении ближайшего рабочего дня получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ на общих основаниях;

2.4.3. осуществлять завоз механизмов и строительных материалов только после получения разрешения (ордера) на право производства земляных работ, кроме аварийных ситуаций;

2.4.4. обеспечивать установку и сохранность на объектах информационных щитов, ограждений, проходов, освещения на протяжении всего периода производства работ;

2.4.5. выполнить работы согласно проектам, сметам и рабочим чертежам, утвержденными в установленном порядке;

2.4.6. в ходе производства работ выполнить предусмотренные ПСД мероприятия по охране окружающей среды, обеспечивать правила техники безопасности, нести ответственность за содержание в должном порядке в летних и зимних условиях улиц, дорог, тротуаров, газонов и участков, прилегающих к месту производства работ, соблюдать требования «Временных правил производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на территории МОГО «Сыктывкар»;

2.4.7. восстановить нарушенное в результате производимых работ внешнее благоустройство, асфальтобетонное покрытие и зеленые насаждения в объемах и сроках, указанных в разрешении (ордере) на право производства земляных работ, и сдать под расписку «Управлению»;

2.4.8. погасить действенность разрешения (ордера) на право производства земляных работ в 3-дневный срок по окончании работ;

2.4.9. устранять в течении 2-х лет с момента окончания работ обнаруженные на месте раскопок просадки глубиной более 3-х см или разрушение асфальтобетонного покрытия своими силами и за свой счет в сроки, указанные в предписании УЖКХ АМОГО «Сыктывкар»;

2.4.10. не нарушать находящиеся на участке подземные сооружения, в случае необходимости их переноса производить таковой за свой счет при обязательном условии согласования с заинтересованными организациями;

2.4.11. к моменту окончания строительства на участке снести все временные и подсобные строения и сооружения и выполнить согласно проекта благоустройство прилегающих и дворовых территорий, в т. ч. устройство асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, примыканий к проезжей части улиц, а также разрушенные участки после прокладки инженерных сетей;

2.4.12. беспрепятственно пропускать на участок представителей АМОГО «Сыктывкар», УЖКХ АМОГО «Сыктывкар», Инспекции Госархстройнадзора по г. Сыктывкару, Государственной жилищной инспекции РК по г. Сыктывкару, Управления архитектуры и градостроительства АМОГО «Сыктывкар», Отдела архитектуры и градостроительства АМОГО «Сыктывкар», ГИБДД УВД г. Сыктывкара, как в период строительства, так и в период эксплуатации участка.

3.1. При срыве сроков окончания производства земляных работ, указанных в разрешении (ордере), с учетом полного восстановления нарушенного благоустройства и асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров «Управление» взыскивает с «Заказчика» и «Производителя работ» за каждые просроченные сутки:

до 10 дней – 10 МРОТ

свыше 10 дней – 20 МРОТ

3.2. За самовольную вырубку зеленых насаждений, не подлежащих вырубке или пересадке, «Управление» взыскивает с «Производителя работ» или «Заказчика» десятикратный размер их стоимости.

3.3. В случае повреждения инженерных коммуникаций при производстве земляных и других работ «Производитель работ» восстанавливает поврежденные инженерные коммуникации своими силами и средствами совместно с «Заказчиком» и возмещает эксплуатирующим организациям понесенный ущерб.

3.4. Сообщения в средствах массовой информации о закрытии или ограничении движения транспорта и пешеходов оплачивается «Заказчиком».

3.5. За несоблюдение «Временных правил производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на территории МОГО «Сыктывкар» «Заказчик» и «Производитель работ» несут ответственность в соответствии с Законом РК «Об административной ответственности в Республике Коми».

Возникшие споры при исполнении настоящего договора рассматриваются в Арбитражном суде РК.

Срок действия договора.

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания данного договора до сдачи объекта под расписку «Управлению».

Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах. Один экземпляр находится у «Управления», другой – у «Заказчика», третий – у «Производителя работ».

Юридические адреса сторон.

_______________________________________ М. П.

________________________________________ М. П.

________________________________________ М. П.

Приложение: Копия Постановления Главы АМОГО «Сыктывкар», копия стройгенплана или копия плана трасс инженерных сетей, Гарантийное заявление и бегунок, Заявка, Доверенность.

Договор на выполнение земляных работ образец

Договор подряда на выполнение работ и услуг, образец, бланк

Условия и сроки оказания услуг Работы производятся в дневное и ночное время суток. Производством работ руководит ответственный представитель «Заказчика».

Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте. График работы: 6 дней в неделю, не менее 8 часов в сутки.

Договор действителен до 31. 12. 2007 г. 6. Обязательства «Исполнителя» Для выполнения условий настоящего договора «Исполнитель» обязуется: После оплаты «Заказчиком» аванса, в течении трёх дней предоставить технику (экскаватор, гидромолот) на объект и начать работу.

Читать еще:  Образец заявление о выдаче судебного приказа по расписке 2018

Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

  • вскрытие кабельных желобов и лотков, а также
  • механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

  1. Зоной безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности.

В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено. Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

Накладные для перевозки мусора, после сверки, подписываются ответственными представителями «Заказчика» и «Исполнителя» в конце рабочей смены. Накладные на перевозку оформляются ответственным представителем «Заказчика» с указанием в них наименования объекта, наименования машины, ФИО водителя, количества вывезенного замусоренного грунта и скрепляются штампом.

Данные накладных и актов выполненных работ, являются основанием для выписки счета-фактуры за оказанные Услуги. Акты выполненных работ составляются в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у «Заказчика» и «Исполнителя». 4.

Платежи и расчеты Перед началом работ, «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» аванс в размере 50% от предполагаемого объёма. Оставшуюся часть оплаты, «Заказчик» оплачивает после завершения работ.

При превышении объёма предполагаемых работ, «Заказчик» оплачивает работу согласно п.

Предмет договора Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» услуг по извлечении и транспортировке 5000 Кбм грунта, находящихся по адресу: и дальнейшей их утилизации. 2. Стоимость услуг Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг по настоящему договору определяется ценой обозначенной в данном договоре и рассчитывается по фактически вывезенному объёму единицей автотранспорта с учетом НДС.

Стоимость извлечения 1 Кбм замусоренного грунта и вывоз его на свалку, 300 рублей в кузове автосамосвала. При возникновении необходимости оказания «Исполнителем» дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору. 3.

за № «Управление» закрепляет за «Заказчиком» для строительства наименование объекта земельный участок площадью квадратных метров в границах, обозначенных в акте об отводе границ участка в натуре. 1.2.

На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести производственных зданий кв. м, жилой площади кв. м, общей сметной стоимостью млн. руб. 1.3. «Подрядчик» должен приступить к строительным работам на участке не позднее « » 201 г.

1.3. настоящего договора.

пересадить в срок до __________________ подлежащие сносу зеленые насаждения: берез ________________шт.,тополей _______________ шт., кустов _______________ шт.

и оплатить гражданам до начала строительства стоимость фруктово-ягодных насаждений и посевов, отчуждаемых у них, по оценке комиссии «Управления»;2.2.5.

содержать отводимый ему участок и прилегающие к нему улицы, проезды, санитарно-защитные зоны в должном санитарном состоянии;2.2.6. до момента сноса строений, перечисленных в п. 2.2. (б, в) производить поддерживающий ремонт этих строений и не ухудшать жилищно-бытовых условий проживающих;2.2.7.

сохранить все зеленые насаждения на участке, не подлежащие пересадке или вырубке согласно письменного разрешения или согласования Управления ГО и ЧС г. Сыктывкара РК ;2.2.8. не нарушать существующие водостоки;2.2.9.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

1.1. При использовании переносных электрических приборов необходимо соблюдать соответствующие предписания и периодичность проведения технического обслуживания и проверок (не менее одного раза в полгода; на строительных площадках каждые три месяца).

Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

    При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ необходимо соблюдать принципы обращения с такими веществами. Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в предусмотренных для этого местах. Забор и отвод воды из систем пожаротушения разрешается только в целях тушения пожаров. Почва/грунтовые воды

Вредные вещества всех видов не должны приводить к загрязнению почвы и грунтовых вод.

При производстве работ проводить оптимизацию использования отведенных участков постоянного и временного землепользования с целью уменьшения площади техногенного воздействия. Применяемые машины и устройства должны быть герметичными или быть защищены посредством поддонов.

11. Реквизиты сторон Исполнитель: ООО » … Обеспечить пожарно-сторожевую охрану объекта и нести ответственность за сохранность механизмов и другого имущества «Исполнителя». 8. Разрешение споров Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.

При выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде. 9. Ответственность сторон Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 10. Обеспечить выполнение Работ своими или привлеченными силами, надлежащего качества.

В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц, всю ответственность за их действия в рамках договора подряда на выполнение работ и услуг перед Заказчиком несет Подрядчик.3.2.2.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.3.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работы.3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется:3.4.1. Предоставить Подрядчику объём Работ.3.4.2.

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору:4.1.1.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет Подрядчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор подряда на выполнение земляных работ котлована

Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего Договора.2.2. Оплата производится после выполнения Работ, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом, в установленные сроки.

Допускается поэтапная оплата Работ, а также выплата аванса в счет выполнения будущих Работ. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ3.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется:3.2.1.

Договор подряда на выполнение земляных работ котлована

В случае несоответствий, связанных с разборчивостью наряда, необходимо проконсультироваться с ответственным лицом Заказчика.

  • Лишь после определения нового положения и одобрения ответственным лицом Заказчика можно приступать к засыпке котлована.
  • Если во время выполнения земляных работ возникают непредвиденные ситуации, например, загрязнение грунта, появление неприятного запаха, обнаружение незнакомых объектов, боеприпасов, выход продукта и т. д. работы необходимо незамедлительно прекратить. Необходимо оградить участок и незамедлительно поставить в известность ответственное лицо Заказчика и начальника смены станции.
  • В случае обнаружения дополнительных подземных систем необходимо незамедлительно прекратить работы.

Необходимо незамедлительно проинформировать ответственное лицо Заказчика.

Читайте далее:
Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector